当前位置:首页 > 专题范文 > 公文范文 >

故意拖欠建筑安装工程款起诉书(精选文档)

时间:2022-10-17 17:45:13 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的故意拖欠建筑安装工程款起诉书(精选文档),供大家参考。

故意拖欠建筑安装工程款起诉书(精选文档)

 

  1 故意拖欠建筑安装 工程款起诉书

 (正本)

 原告:xxxx 市 xxxx 县 xxxxx 建筑工程有限责任公司 企业性质:xx 经营范围:工业与民用建筑. 流动资金:xxxxx 万元 何时经何部门批准开业:xxxxx 年 xxxx 月份经 xxxx 县住建局批准公民建 xx 级 公司地址:xxxx 市 xxxx 县 xxxx 镇 xxxx 街 xxxx 号 公司电话:xxxxxx:xxxxxx 开户银行账号:xxxxxxxxxxxxxxxxx 建设银行 xxxx 分理理处帐号:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 法定代表人姓名:xxxx 职务:xxxxxxx 被告:xxx 省 xxxx 市职工教育培训中心 地址:xxx 省 xxxxx 市 xxxxxx 镇 xxxx 路 xxx 号 一、诉讼 事由: : 建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

 二诉讼请求

 1 请求 xxxx 市人民法院依法判定被告付清原告宿舍楼、教学楼拖欠款 xxxx 万元。

 2、请求 xxxx 市人民法院依法判定被告付清原告垫付的材料款 xxxx 万元,应付给乙方工程款 xxxx 万元。

  2 3、请求 xxxx 市人民法院依法判定被告付清原告赔偿乙方的经济损失:xxxx 年至 xxxxx 年度拖欠款的滞纳金 xxxx万元;xxxx 年 xx 月至 xxxxx 月设备闲置费 xxxxxxxxxxx元. 3、请求 xxxxx 人民法院依法判令被告向原告支付拖欠建筑安装工程到 xxxx 人民法院判决生效之日起到付清原告全部款项之日按照银行同期利率给付支付利息 xxxxx 元。

 4、请求 xxxxx 人民法院依法判令被告承担本案全部诉讼费用和律师费。

 三、 事实和理由

 原告于 xxxx 年 xx 月 xx 日,xxxx 市 xxx 县建筑工程总公司 xxxx 公司同被告 xxxx 省 xxxxx 市职工教育培训中心签订了《建筑安装工程总体承包合同书》,标的是原告为被告修建教工宿舍楼两幢。承包方式是以拦标价议标形式招标,包工包料。合同承总承包金额为 xxxxx 万元。开工日期定为 xxxxx 年 xx 月 xx 日;竣工日期定为 xxxx 年 xx 月xx 日。合同签定后,原告按时将设备、施工机具等运进工地,但被告因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到 xxxx 年 xx 月 xx 日乙方才正式开工。在长达 xxxxx天之内,由于被告的原因,造成原告开进工地的 xx 余名职工无活可干,机具设备长期不能派上用场,给原告经济上造成损失达 xxxx 万元。被告虽然承担了 xxxxxxx 元的

  3 误工费,但尚有 xxxxxxxxx 元到今有承担赔偿损失的责任。

 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后,于 xxxx 年 xx 月xx 日,原告又同被告签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于 xxxx 年 xxxx 月 xxxx 日完工。三幢楼均经 xxxx市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

  工程结算书经原告和被告双方审定后,交 xxxxx 市建设银行校准,原被告双方无任何争议。被告应依合同书之规定与原告结清工程款,但至今被告仍拖欠乙方工程款xxxx 万元。从 xxxx 年 xx 月开始,被告要求原告为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,原告又为被告修建了汽车车库房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 xxxxx元的工程款至今不与原告结算。因被告一再拖欠原告工程款,致使原告人工资长期不能支付,被迫于 xxxxx 年 xx月底撤离被告工地。

  为了收回被告拖欠原告的工程款,原告组织专人多次与被告交涉。开始被告以工程资料不全为由予以推拖,原告只得将自己的全部资料复印交给被告。后来被告又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原告宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核原告后期施工的全部零建工程的结算。

  4

  综上所述,被告违反了建筑安装工程合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠原告工程款给原告造成了很大的经济损失。

 诉讼请求: 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失: (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款 21793.08 元; (二)结算零建工程款:174551.87 元减去甲方垫付的材料款 66913.30 元,应付给乙方工程款 10768.57 元; (三)赔偿乙方的经济损失:______年至______年度拖欠款的滞纳金 54595.88 元;______年______月至______月设备闲置费 57979.30 元 以上三项合计,共 242006.83 元。

 此致 呈:xxx 市 xxxxx 区人民法院 起诉单位:xxxx 市 xxxx 县 xxxxx 建筑工程有限责任公司(盖章)

  公司法定代表人:

  xxxx 年 xx 月 xx 日

  5 附:1、起诉状副本 1 份

 2、法人授权书委托书一份

推荐访问:起诉书 工程款 拖欠 故意拖欠建筑安装工程款起诉书 故意拖欠建筑安装工程款起诉书范文

相关推荐